Неосновательное обогащение пример искового заявления

Содержание

Как взыскать неосновательное обогащение: помощь адвоката

Неосновательное обогащение пример искового заявления

   Порядок взыскания неосновательного обогащения с адвокатом пройдет в срок.

Порядок взыскания неосновательного обогащения

   Сразу отметим, что, согласно закону, физическое или юридическое лицо в случае такого исхода событий обязано вернуть деньги, так как они получены незаконным путем.

К тому же это обязывает выплачивать и компенсацию. Устанавливает это исключительно судебная инстанция после того, как будет подан иск о взыскании неосновательного обогащения.

Теперь рассмотрим порядок взыскания суммы неосновательного обогащения:

  1. Требование о взыскании неосновательного обогащения можно заявить и устно. Провести переговоры с виновной стороной. Возможно, что человек получивший ошибочный платеж и сам не понимает, что произошло и как теперь его вернуть обратно. Конфликт уладится и без дальнейшего составления документов и разбирательств.
  2. Претензия нужна, если вторая сторона не желает возвращать полученное без объяснения или начинает спорить, что сделало часть услуг, что стоит именно столько. Как стало понятно, суда тут не избежать, начинается все с обращения в суд с исковым заявлением. Однако до этого можно попробовать обратиться к должнику с претензией, и, если в течение месяца вы не получите никакой реакции, тогда идите в суд. Претензия о взыскании неосновательного обогащения является обязательным условием для обращения в арбитраж. Без соблюдения претензионного порядка Вы можете остаться без рассмотрения иска.
  3. Иск в суд. Причем следует учесть, что, подавая иск, необходимо быть готовым к сложному процессу. Кроме того, вместе с данным документом будет нужно предоставить исчерпывающие и аргументирующие доказательства, что имело место неосновательное обогащение по незаключенному договору или иному основанию.
  4. Суд по вопросу. Взыскание может быть назначено как для договорных, так и недоговорных обязательств. Причем второй вариант — процесс более сложный, который лучше доверить нашему адвокату.
  5. Решение о взыскании неосновательного обогащения – это еще не получение обратно вашего платежа. Возможно, что сторона окажется недовольна и начнет обжалование, что приведет к сдвигу сроков вступления в силу принятого судебного акта.
  6. Исполнительныйлист. Лишь после всех процедур обжалования вы пишите заявление на выдачу исполнительного листа, получаете его и несете в службу судебных приставов или банк должника.
  7. Исполнение решения суда. Далее по вашему обращению приставы или банк возбуждают производство по переводу всего присужденного, поэтому не забудьте указать свои реквизиты для получения долгожданной суммы.

Сроки взыскания неосновательного обогащения

   Общие сроки взыскания неосновательного обогащения — это три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о неосновательном обогащении виновной стороны. Срок давности по взысканию неосновательного обогащения сторона может заявить на любой стадии до ухода судьи первой инстанции в совещательную комнату.

   Поэтому не тяните время с переговорами и перепиской, если видите риски пропуска срока исковой давности. А если, вы уже пропусти необходимый период, то запаситесь необходимыми доказательствами для инициирования процедуры восстановления срока. Например, уважительными причинами суд может признать болезнь, ошибки почтовой службы, иные причины, помешавшие сделать все в срок.

Взыскание процентов за неосновательное обогащение и судебных расходов

   Одновременно с основным требованием о возврате неосновательного обогащения можно заявить:

  • процентов за неосновательное обогащение из расчета каждого дня, что платеж находился в пользовании второй стороны;
  • траты на переписку, почтовые и курьерские расходы;
  • транспортные расходы в части бензина, билетов на перелет или проезд к месту переговоров, суда, службы судебных приставов;
  • траты на адвоката, по соглашению об оказании юридической помощи с нашей стороны могут выставляться счета за консультирование, составление иска, представительства в суде и на стадии исполнения решения суда;
  • иные траты, связанные с получением обратно суммы неосновательного обогащения.

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения

   Иск, подаваемый в суд, необходимо составлять правильно и внимательно. Лучше, если это сделать с помощью нашего юриста. Ведь правильно и грамотно составленный иск предоставляет больше возможностей для положительно исхода дела.

   При этом при обращении в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения должно содержать определенные сведения, в частности:

  • кто истец;
  • его местонахождение;
  • контакты;
  • кто ответчик;
  • доказательства;
  • претензии и т.д.

Основание взыскания неосновательного обогащения

   Чаще всего главным основанием к взысканию является получение денег со стороны, которая получив оплату по счету просто забыло исполнять свои обязательства должным образом оставив все полученное у себя на счете. Получается, что деньги были присвоены без единой отдачи со своей стороны, как в виде товара, материалов, так и услуг.

   Взыскание неосновательного обогащения наследниками проходит, увидев, что контрагент умер, думает, что далее ничего делать не нужно, как не нужно и возвращать полученное и неотработанное в полной мере наследникам наследодателя.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео арбитражные споры и подписывайтесь на наш канал

Источник: https://katsaylidi.ru/article/poryadok-vzyiskaniya-neosnovatelnogo-obogascheniya

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, неустойки, судебных расходов

Неосновательное обогащение пример искового заявления

В Арбитражный суд г. Москвы115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17Истец: ООО «ВСГ»Адрес места нахождения: 000000,г. Москва, ул. …, д. …, офис ….Ответчик: ООО «СКНВ»Адрес местонахождения: 000000,г. Москва, … б-р, д. … к. …ОГРН: 0000000000000ИНН: 0000000000
«28» апреля 2014 года                                                                                                                                                                          Цена иска: 3 094 531,25 рублей, из них:2 500 000,00 рублей – сумма неосновательного обогащения;94 531,25 рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами;500 000,00 рублей – сумма взыскиваемой неустойки.Госпошлина: 42 500,00 рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неосновательного обогащения и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, неустойки, судебных расходов

I. Между обществом с ограниченной ответственностью «ВСГ» (далее по тексту также – «Подрядчик» и/или «Истец») и обществом с ограниченной ответственностью «СКНВ» (далее по тексту также – «Субподрядчик» и/или «Ответчик») был заключен договор субподряда № 00-00/00 от 03 сентября 2013г.

(далее по тексту также – «Договор», прилагается к настоящему исковому заявлению). В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения тренажерного зала по адресу: г. Москва, … б-р, д.

Неотъемлемыми частями договора являлись:

1. Техническое задание (Приложение 1 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению), в котором указан объем работ, выполняемых субподрядчиком.

2. Смета (Приложение 2 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению), в которой определена стоимость работ, выполняемых субподрядчиком.

3. Календарный план строительства (Приложение 3 к договору,прилагается к настоящему исковому заявлению), в котором предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) и конечный срок выполнения работ. Прилагается к настоящему исковому заявлению.

4. Акт сдачи – приемки работ(Приложение 4 к договору).

В силу п. 2.1 договора цена договора составляла 7 128 561 (Семь миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят одна) рублей 90 копеек.

Согласно ……………………………………………………………………………….……..

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Следовательно, учитывая отсутствие каких-либо указаний в договоре, договором установлена твердая цена договора.

П. 3.1 договора установлены следующие начальные и конечныесроки выполнения работ:

– начало работ – 03 сентября 2013 г.;

– окончание работ – 30 ноября 2013 г.

Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Приложении № 3 и должны соответствовать срокам, указанным в Календарном плане строительства.

Дополнительными соглашениями к договору сроки начала и окончания работ, а также промежуточные сроки выполнения работ отдельных этапов, предусмотренные договором, не изменялись.

Таким образом, продолжительность выполнения работ в полном объеме составляла88 (Восемьдесят восемь) календарных дней.

II. Между Истцом и Ответчиком был заключен договор строительного подряда, отношения по которому регламентированы параграфами 1, 3 главы 37 ГК РФ.

……….……………………………………………………………………………….……..

По смыслу приведенной выше нормы, а также пункта 1 статьи 708 ГК РФ подрядчик должен выполнить определенные договором подряда работы с соблюдением определенных договором начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

……………………………………………………………………………….……………….

В соответствии с п. 2.4 договора оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работына основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3, с обязательным приложением к указанным формам счетов, счетов-фактур, исполнительной документации. Таким образом, оплата выполненных работ осуществляется Истцом после:

– фактического выполнения работ;

– приема-сдачи работ, предоставления Ответчиком форм КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение работ;

– обязательного предоставления Ответчиком счетов, счетов – фактур, отчетной и исполнительной документации.

Кроме того, согласно абзацу второму п. 2.4 договора подрядчик производит окончательный расчет за выполненные работына основании надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки работ в соответствии с подписанными сторонами формами КС-2, КС-3 а также с приложением счетов, счетов-фактур, исполнительной документации.

Согласно п. 4.1 Договора после завершения в полном объеме работ, предусмотренных договором, Ответчик обязан письменно уведомить Истца о факте завершения работ в полном объеме. Однако письменного уведомления Ответчика Истец не получал.

В соответствии с п. 5.4.1 договора субподрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить подрядчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Перечень отчетной документации указан в п. 4.2 договора. Следовательно, в договоре предусмотрен не только особый порядок расчетов, но и порядок сдачи и приемки работ, который субподрядчиком не был соблюден.

В нарушение условий договора и действующего законодательства работы, предусмотренные договором, в установленные сроки субподрядчиком не были выполнены, результат не достигнут, порядок сдачи и приемки работ не соблюден. Результат работ не передан Истцу.

Ответчиком нарушены промежуточные и конечные сроки выполнения работ, работы не выполнены и не сданы Истцу, вышеуказанные документы, а также иные документы, предусмотренные договором, не предоставлены Истцу. Вышеуказанные нарушения, допущенные Ответчиком, являются существенными нарушениями условий договора.

III. Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

………………………………………………………………………………………….……..

Согласно вышеуказанной статьи, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 8.1 договора последний может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством. Согласно п. 8.2 договора подрядчик вправе расторгнуть договор при его существенном нарушении субподрядчиком, а также нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

Обращаю внимание суда на то, что договором предусмотрен краткий срок выполнения работ (88 календарных дней). Согласовав указанный краткий срок, Истец и Ответчик придали особую важность и значимость срокам выполнения работ отдельных этапов и конечному сроку выполнения работ.

Письмом от 27 ноября 2013 г. (прилагается к настоящему исковому заявлению) Истец уведомил Ответчика об отсутствии выполненных им работ по Договору и непредставлении Ответчиком отчетных документов, исполнительной документации.

Требования Истца, включая требование о необходимости предоставления Ответчиком исполнительной документации и отчетных документов о выполненных работах в кратчайшие сроки, содержащееся в вышеуказанном письме, оставлены Истцом без внимания и удовлетворения.

В связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Ответчиком своих обязательств, отсутствием фактически выполненных субподрядчиком работ отдельных этапов и результатов работ в полном объеме, нарушениями субподрядчиком начальных, промежуточных, конечных сроков выполнения работ, несвоевременным началом и настолько медленным выполнением субподрядчиком работ, очевидно свидетельствующих о невозможности окончания работ к вышеуказанному сроку, непредставлением субподрядчиком документации и документов, предусмотренных договором, а также в связи с наличием иных существенных нарушений условий договора и требований действующего законодательства, допущенных субподрядчиком, вышеуказанный договор был расторгнут Истцом в одностороннем порядке.

Руководствуясь статьями 405, 450 – 453, 702, 715, 740, 753 ГК РФ и условиями договора, Истец неоднократно письменно уведомил Ответчика о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств субподрядчиком, необходимости уплаты Ответчиком неустойки. Факты неоднократных надлежащих уведомлений Ответчика Истцом подтверждаются нижеуказанными письменными документами, прилагаемыми к настоящему исковому заявлению:

Источник: https://uslugijurista.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-neosnovatelnogo-obogashcheniya-i-protsentov-za-nepravomernoe-polzovanie-chuzhimi-denezhnymi-sredstvami-neustojki-sudebnykh-raskhodov

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения (по Закону о защите прав потребителей)

Неосновательное обогащение пример искового заявления

Статью подготовил Сычев Семён, аспирант ЮИ КемГУ, стажер адвоката Тарасенко В. Г.

Этим летом несколько тысяч российских граждан остались без возможности поехать на отдых, увидеть достопримечательности, полюбоваться красотами старинных городов. Границы между странами и даже городами стали закрыты, авиаперелеты отменили. Мы надеемся вернуть потраченные деньги за несостоявшийся тур из-за коронавируса, однако часто туркомпании предлагают нам просто перенести поездку.

Сотрудники турфирм объясняют, что «денег нет, вы держитесь», а будут тогда, когда обстановка наладится  и у нас появятся новые клиенты, которые заплатят за отели и самолёты.

В действительности же Госдумой 31 марта был принят законопроект, согласно которому турфирмы обязаны вернуть деньги. Да и в Ростуризме объяснили, что безопасность прежде всего.

Возникает вопрос: как же теперь отказаться от договора с турфирмой и вернуть деньги?

Турист имеет право почти всегда отказаться от договора. Но как вернуть деньги с туркомпании знают далеко не все. Помимо всего, неожиданное развитие событий сильно ударило по сфере туризма, и неизвестно, остались ли эти средства у турфирмы.

Тем не менее, по закону турфирма всё-таки должна рассчитаться с туристом, отдых у которого так и не состоялся. В этом случае учитываются сроки и причины для отказа от тура, а также понесенные расходы турфирмой. 

Если отдохнуть всё же не получилось, то сначала определите, почему это произошло. Турист имеет право вернуть все потраченные деньги, да ещё и потребовать компенсацию, если в этом есть вина организатора тура.

Другой вопрос: а как и когда это произойдёт? Президент объявил о сложной обстановке в мире, границы закрыли, нельзя получить визу и куда-либо беспрепятственно выехать. И турфирмы соглашаются, что нужно оформить возврат денег за тур из-за коронавируса.

Только их представители часто уточняют, что делать это нужно при личном посещении, а офисы-то сейчас закрыты, так что договор можно будет расторгнуть только после снятия ограничений.

Когда это будет сделано? Рекомендуют нам следить за выступлениями Президента и решениями госсанврачей.

Совет. Конечно, надо учитывать и то, что сфера туризма сейчас на грани разорения, однако не забывайте отстаивать свои права. Тем более государство приняло все нужные правовые акты для защиты туристов.

                                                                                                                                                                                       Мировому судье судебного участка № 6                                                                                                                                                                                                  Минусинского судебного района                                                                                                                                                                           605905, г. Береговой, ул. Электрическая, д. 10                                                                                                                                                                                                            Истец (заявитель): У.А.Е.                                                                                                                                                                        Адрес: 605905, г. Береговой, ул. Тверская, д. 95                                                                                                                                                                                                            Телефон: 8-913-309-51-48                                                                                                                                                                                                        Ответчик: ООО «Полетели»                                                                                                                                                                                     ИНН 4025548220, ОГРН 1163150070824                                                                                                                                                                       Адрес: 605900, г. Оренбург, б-р Шестакова, д. 14                                                                                                                                                          Подсудность определена по месту нахождения Истца

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

«05» марта 2020 г. мной была оплачена турпоездка моей дочери в г. Москву, включающая перелет, трансфер от аэропорта до гостиницы и проживание. Перелет должен был осуществляться по следующему маршруту: Новосибирск – Москва – Новосибирск в следующие даты: вылет туда «25» мая, прилет обратно «8» июня 2020 года. 

Мной была оплачена стоимость турпоездки, всего 40 000 (сорок тысяч) рублей, что подтверждается чеками по операции Сбербанк Онлайн. 

В связи с существенным изменением обстоятельств я был вынужден обратиться с требованием к ООО «Полетели» о возврате денег за турпоездку.

Однако денежные средства до сегодняшнего момента не были возвращены.

Обязательства сторон должны выполняться в строгом соответствии с требованиями закона, а если такие требования отсутствуют, то согласно обычаям делового оборота.

Лицо, чье право нарушено действиями другой стороны по договору, может требовать от этой стороны возмещения всех причиненных ему убытков.

Убытки – это расходы, которые гражданин понесет для восстановления своего права, а также вследствие ущерба имуществу или его утраты, и неполученные этим лицом доходы.

Согласно требованиям закона сделки юридических лиц с гражданами заключаются только в письменной форме.

В случае, когда не была соблюдена обязательная письменная форма сделки, лица не смогут ссылаться на показания свидетелей, но смогут приводить иные доказательства ее заключения.

В силу закона оказание туристических услуг осуществляется по договору, заключенному турагентом с туристом в письменной форме. Данный договор должен соответствовать Закону о защите прав потребителей.

Также в законе определен перечень оснований для заключения договора об оказании туристических услуг.

К таким основаниям относятся: сведения о туристе, цена услуги, информация о турпрограмме, маршруте и условиях путешествия, информация о месте и условиях проживания, питании, и т.п.

То есть информация должна быть представлена в полном объеме и в случае нарушения туркомпанией условий договора турист имеет право обратиться к ней с письменной претензией. 

Таким образом, в нарушение закона письменный договор заключен не был. Следовательно, существенные условия договора также не были определены.

Закон о защите прав потребителей гарантирует потребителю оказание усуг, безопасных для здоровья.

Также любая сторона имеет право расторгнуть договор, когда условия договора изменились настолько, что никто объективно не мог этого предвидеть.

К данным условия можно отнести, например, невозможность потребителя отправиться в тур по причинам, которые от него не зависят (неблагополучная эпидемиологическая обстановка, ограничение передвижения и т.д.)

Кроме того, когда турагент осуществлял бронирование тура, не заключив письменный договор со мной, он принимал на себя финансовые риски при отказе от договора. 

То лицо, которое без законных оснований приобрело имущество (денежные средства) за счет другого лица (потребителя), обязано возвратить ему все полученное.

Факт нарушения моих прав как потребителя туристических услуг заключается в несоблюдении ООО «Полетели» обязательной письменной формы договора и удержании денег.

Суд также взыскивает с организации за несоблюдение в добровольном порядке требований штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Поскольку турагент после получения претензии не принял мер по возмещению нанесенного вреда, в мою пользу также подлежит взысканию штраф.

Таким образом, действия Ответчика незаконны, в связи с чем прошу суд: 

1. вернуть денежные средства 

2. взыскать неустойку по день фактического исполнения обязательства

3. проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты долга

4. компенсацию морального вреда 

5. штраф

Приложение:

1. Опись вложения и квитанция, подтверждающие направление искового заявления с приложенными документами Ответчику;

2. Копия претензии о возврате денежных средств от «08» мая 2020 г.;

3. Копия чека по операции Сбербанк Онлайн от «04» марта 2020 г.;

4. Копии чека по операции Сбербанк Онлайн от «05» марта 2020 г.;

У.А.Е.                                                                                                                                                                                                                                                      

Источник: https://xn--80abjdk4do.xn--p1ai/sudebnaia-praktika/zashchita-prav-potrebitelei/iskovoe-zaiavlenie-o-vzyskanii-neosnovatelnogo-obogashcheniia-po-zakonu-o-zashchite-prav-potrebitelei

Неосновательное обогащение в свете определения по делу № 2-КГ19-7: никогда такого не было и вот опять

Неосновательное обогащение пример искового заявления

Так что же подразумевает понятие неосновательного обогащения без договора? Как правильно составить исковое заявление в суд о взыскании незаконного обогащения? Читайте в нашем материале.

Сущность необоснованного обогащения заключается в том, что лицо без какого-либо основания или разрешения приобретает или сберегает у себя имущество, извлекает из него доходы.

Иными словами обогащается за счет имущества, которое этому лицу не принадлежит по основаниям, предусмотренными законом.

Примеры неосновательного обогащения

Примером незаконного обогащения можно привести случай, когда договор купли-продажи товара предусматривает передачу определенной продукции.

При этом покупатель получает совсем другую продукцию не оговоренную условиями сделки и говорит о том, что обязательства контрагентом не исполнены.

Или арендатор по договору найма пользуется имуществом не в срок оговоренный сторонами, а более установленного времени без дополнительных соглашений и разрешений, при этом деньги не оплачивает.

Известны случаи необоснованного обогащения, как среди обычных граждан, так и между лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, а также организациями и предприятиями.

Лицо, права которого нарушены, может прибегнуть к взысканию незаконного обогащения. Процедура требует немалых усилий и практических познаний в сфере защиты прав в судебном порядке.

Имущество, не подлежащее возврату

Такое имущество включает в себя:

  • досрочное погашение обязательства по договору;
  • погашение обязательства после истечения срока давности;
  • начисленные гражданину по счетной ошибке суммы зарплат, пенсий, стипендий и других социального характера выплат, алиментные платежи, платежи за вред здоровью (жизни), но если выполняется одно условие со стороны приобретателя – отсутствие недобросовестности. Иного рода суммы, кроме перечисленных здесь и начисленных в связи со счетной ошибкой, признаются неосновательным обогащением;
  • в ситуации вымышленности денежного или иного обязательства, где приобретатель должен доказать факт того, что предполагаемый потерпевший преднамеренно знал о том либо совершил такого рода действия в качестве жеста благотворительности.

Неосновательное обогащение при отсутствии договорных отношений

Случаи незаконного обогащения могут быть различными.

Главным элементом остается имущество, под которым могут выступать любые объекты гражданских прав, не изъятых из оборота. Однако предметом рассматриваемого вопроса могут быть и имущественные права.

Необоснованное обогащение может быть как из договорных, так и из внедоговорных обязательств.

Взыскание неосновательного обогащения без договора имеет свои особенности.

Так, например, могут применяться правила виндикации, когда другая сторона незаконно удерживает без какого-либо распоряжения собственника имущества. Правила виндикации предусматривают право истребовать имущество, находящееся в незаконном чужом владении.

Договорные отношения представляют собой соглашения по поводу того или иного имущества и порядка пользования им.

При незаконном обогащении без договора, по сути, совершаются мошеннические действия, а то и хищение чужого имущества, которые уже могут быть квалифицированы по уголовному законодательству.

Для этого можно написать заявление в полицию по факту мошенничества.

Явные признаки

Признаки неосновательного обогащения можно определить путем анализа норм гражданского законодательства, это:

  • обогащение за счет другого лица, который именуется потерпевшим;
  • незаконность и безосновательность владения имуществом потерпевшего.

Обязательства, что возникают из неосновательного обогащения, именуются кондикционными, они имеют ряд сходств с виндикацией.

Например, в части возвращения в натуральной форме незаконно полученного другим лицом, доходов от такого имущества, а также возмещения убытков в связи с этим.

Необходимо также отличать эти два вида обязательственных правоотношений, где по иску об истребовании имущества возврату подлежит:

  • именно та утраченная из владения вещь, определенная индивидуальными признаками, когда при кондикции это может быть любой аналогичный однородный предмет;
  • именно то имущество, что было утрачено из владения собственника против его желания, в то время как при втором случае не имеет значения, по какой причине вещь выбыла;
  • предмет обогащения только при его приобретении, тогда как при кондикции основанием обязательства может быть еще и сбережение.

Если у суда возникает неопределенность при индивидуализации предмета обогащения, то применяются правила о кондикции.

Как взыскать необоснованное обогащение при отсутствии договора, пишем претензию

Взыскание суммы незаконного обогащения по ст. 1102 ГК РФ, полученной в результате отсутствия на то какого-либо договора или соглашения, требует обращения в компетентные органы.

Как правило, суд может помочь осуществить возврат денег, при условии, что заинтересованная сторона, представит все необходимые доказательства.

На начальном этапе все начинается с подачи требований вернуть денежные средства. Однако направление претензии о взыскании незаконного обогащения во внесудебном порядке, непосредственно к виновной стороне, как правило, не имеют успеха.

Ведь сторона заведомо знала, что имущество ей не принадлежит, и намеренно удерживало у себя, либо извлекала доходы. Поэтому получить деньги в таком случае не представляется возможным и требуется судебная защита прав.

Вместе с тем, с 2020 года, направление претензии перед обращением с иском в арбитражный суд является обязательным условием до судебного урегулирования конфликта. Примерную форму претензии можно скачать ниже.

Претензия о возврате неосновательного обогащения образец

Выводы

Теперь настало время сделать некоторые выводы. Прежде всего взыскание судом неосновательного обогащения считается восстановлением нарушенного права, но не мерой ответственности. Поэтому суды и взыскивают его в том размере в котором и было нарушено право потерпевшего. При этом взыскание процентов в подобных делах также имеет цель восстановить нарушенное право.

С другой стороны, несмотря на устоявшуюся практику и подробную регламентацию, некоторые статьи до сих пор вызывают споры юристов. Например, ст.

1107 ГК РФ декларирует, что лицо, незаконно владевшее имуществом, должно вернуть собственнику не только извлеченные доходы, но те, которые оно должно было получить. А такая формулировка противоречит самой идеи реституции.

Ведь при неосновательном обогащении возвращается именно то, что было, а не могло быть получено. А если такой доход не был получен или его невозможно получить в принципе? Попытка рассчитать его, даст потерпевшему привилегии перед приобретателем.

Поэтому суды практически не используют его в своей практике. В остальном же это вполне работающие нормы, которые успешно применяются российскими судьями.

Взыскание неосновательного обогащения исковое заявление

При взыскании необоснованных сумм путем обращения в арбитражный суд с исковым заявлением имеет больше возможностей и успеха в выигрыше и получении всех причитающихся сумм.

Однако, для этого необходимо составить исковое заявление в арбитражный суд.

Среди требований к иску о взыскании незаконного обогащения, можно отнести следующее:

  1. Должен быть на лицо факт неосновательного обогащения при перечислении денег.
  2. Лицо, направляющее исковое заявление в суд о взыскании суммы незаконного обогащения в связи с отсутствием между контрагентами договорных отношений, не получило ответа на претензии или не последовало особых действий со стороны виновного лица.
  3. Четкая формулировка нарушения прав истца.
  4. Указание на обстоятельства обогащения ответчика, с приложением доказательств.
  5. Подтверждение досудебного порядка урегулирования спора.

Примерный образец искового заявления о взыскании необоснованного обогащения представленный на нашем сайте соответствует всем нормам действующего законодательства. Образец иска можно скачать пройдя по ссылке ниже.

Подача и рассмотрение требований в суде

Иск вместе с копиями всех материалов (по числу лиц, участвующих в деле) подается в районный суд по месту жительства (нахождения) ответчика. А если неосновательным обогащением является недвижимое имущество, то по месту нахождения такого имущества. Если цена иска составляет менее 50 000 руб., иск рассматривает мировой судья.

Госпошлина зависит от цены иска и рассчитывается по общим правилам. Если истребуется имущество в натуре, расчет цены производится исходя из рыночной оценки.

Суд рассмотрит дело по общим правилам судопроизводства. После принятия иска он назначит предварительное судебное заседание. Суд выслушает стороны, определит круг доказательств. На это стадии уже можно заявить ходатайство об истребовании доказательств, ходатайство о вызове свидетелей, ходатайство о проведении экспертиз и т.п.

В основном судебном заседании по делу будут выслушаны стороны и исследованы доказательства. Заседание суд может откладывать, объявлять перерыв. Так что на скорое рассмотрение дела рассчитывать не приходится. Если сторона не предоставила безусловные доказательства своей позиции.

Хотя любые доказательства суд оценивает из внутренней убежденности.

Решение суда по исковому заявлению о неосновательном обогащении вступит в силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Пример иска о взыскании необоснованного обогащения

Арбитражный суд г. Москвы

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО “Прогресс”

г. Балашиха, Кузнецкий проезд, стр. 1

Ответчик: ООО “Проектирование и строительство”

г. Москва, Семеновкий вал, д. 3 оф. 45

Исковое заявлениео взыскании суммы неосновательного обогащения в связи с отсутствием между сторонами договорных отношений

Источник: https://xn--80aajrcjbjmedh4bq.xn--p1ai/finansy/isk-o-neosnovatelnom-obogashchenii.html

Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения и суммы моральной компенсации

Неосновательное обогащение пример искового заявления

В ______________ районный суд г. _____

_____,г._____, ул. ________, д. __, стр. __

Истец: Иванов Иван Иванович,

________ г. ______, наб. ______, дом __, корп. __, кв. ___.

Ответчик:Петров Валерий Леонидович,

________ года рождения, место рождения: г. ________, паспорт ______ выдан отделением по району _________________ года

_______, г.______, ул. ________, д. ____, кв. __

Цена иска:_______ рублей 00 копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании суммы неосновательного обогащения,
суммы моральной компенсации

_______ года истцом, с принадлежащей ему банковской карты Сбербанка РФ был осуществлен перевод на банковскую карту ответчика, посредством использования программного приложения системы «Сбербанк онлайн», двумя платежами: в размере _____ рублей и _____рублей, что подтверждается прилагаемыми чеками по операции Сбербанк онлайн.

_____ года истец передал ответчику сумму в размере ___________ рублей.

Стороны планировали в будущем разработать, согласовать условия и заключить договор строительного подряда.

_________ года ответчик уведомил истца о том, что «в связи с технической невозможностью разработки проекта договора подряда № ______ от _______ года» ______гарантирует ______ возврат принятых от него денежных средств в размере _______ рублей, а также возмещение морального вреда в размере _______ рублей в течение ________ дней в срок до _________ года включительно.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Существенными условиямидля договоров данного вида являются:

– условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 740 ГК РФ)

– условие о сроке выполнения работ (п. 1 ст. 740 ГК РФ, п. 4 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51));

– условие о цене работы (п. 1 ст. 740, п. 1 ст. 746 ГК РФ).

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Без согласования существенных условий договор является незаключенным.

Исходя из смысла статьи 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.

Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).

Согласно п. 1 ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки.

В соответствии с п.1. ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Таким, образом, истец и ответчик вступили в правоотношения в качестве физических лиц и, как граждане РФ,обязаны были заключить договор в простой письменной форме.

Однако, в связи с тем, что ответчик не разработал «проект договора», существенные и иные условия договора подряда ______ от ________ года сторонами не согласовывались.

Письменная форма договора отсутствует.

Договор подряда ______ от ________ года сторонами не подписывался и не заключался.

До настоящего времени ответчик денежные средства истцу не вернул.

В силу п. 1 ст.

1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гарантийное поручительство ___________ о компенсации морального вреда, определенное в Гарантийном письме, составляет ____________ рублей.

Гарантийное письмо подписано ответчиком ____________. в качестве физического лица.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона..».

Обязательство ответчика по выплате компенсации морального вреда истцу до 30.03.2018 года не выполнено.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 1102, Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131 – 132, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Взыскать с Петров Валерий Леонидович, ________ года рождения, место рождения: г. ________, паспорт ______ выдан отделением по району _________________ года _______, г.______, ул. ________, д. ____, кв. __в пользу Иванова Ивана Ивановича,________ г. ______, наб.

______, дом __, корп. __, кв. ___. неосновательное обогащение в размере _____________________ рублей, компенсацию морального вреда в размере __________________ рублей, судебные расходы: сумму за оплату государственной пошлины в размере _____________рублей, представительские расходы в размере ___________ рублей.

Приложение:

1.Копия искового заявления.

2.Квитанция об оплате гос. пошлины.

3.Копия расписки.

4.Копия паспорта ответчика.

5.Копия гарантийного письма.

6.Чеки Сбербанк онлайн.

Истец _________________________________________И.И.Иванов

“__”_____________20__ года

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c3a2a75f622cf00a99bf3b0/iskovoe-zaiavlenie-o-vzyskanii-summy-neosnovatelnogo-obogasceniia-i-summy-moralnoi-kompensacii-5c3a4f4011006c00aae0d28d

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.